Юристу
Арбитражным судом Дальневосточного округа обобщена практика применения норм об ответственности в рамках подрядных правоотношений
23 июня
«Обзор судебной практики применения норм об ответственности в рамках подрядных правоотношений»
(утв. постановлением Президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.04.2021 N 9, с изменениями, утвержденными постановлением президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.06.2021 N 12)
В Обзоре определены, в частности, следующие правовые позиции:
для правильного определения периода начисления неустойки за несвоевременное выполнение работ по договору подряда необходимо установить обстоятельства, повлиявшие на нарушение договорных сроков, применительно к выполнению сторонами своих обязательств;
начисление пени и штрафа за одно и то же нарушение условий договора недопустимо;
штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, начисляется исходя из сущности вменяемого подрядчику нарушения, а также условий государственного контракта, устанавливающих ответственность подрядчика за такое нарушение;
разрешая требование о взыскании неустойки за неисполнение обязательств по договору подряда, суду необходимо установить порядок исчисления допущенной контрагентами просрочки (в рабочих или календарных днях).
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Юристу (комплект Оптимальный)
Юристу (комплект ПРОФ)
Юристу (комплект Эксперт)
А собственно зачем мне это?
07 мая