Новости судебной практики

Подрядчик не отвечает за просрочку, допущенную из-за встречного неисполнения заказчика

02 июня

Новости судебной практики

Вывод касается и субподряда. Подрядчик нарушал договорные обязательства по содействию в выполнении работ, в том числе задерживал передачу необходимой документации. Из-за этого субподрядчик не уложился в срок. Суд не взыскал с него пени за просрочку. Подобный подход арбитражные суды уже применяли.

Документ: Постановление АС Московского округа от 16.05.2016 по делу N А40-110946/15

Путеводитель по судебной практике: какие последствия влечет неисполнение заказчиком обязанности содействовать подрядчику 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей